一、单项选择题（共 50 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）
1.保证合同中，债务人与保证人对保证期间没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履 行期届满之日起个月。
A.1
B.3
C.6 D.12
【答案】C
【解析】保证合同另有约定的，按照约定。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确 的，保证人应当对全部债务承担责任。一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履 行期届满之日起 6 个月。参见教材 P13。
2.建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是。 A.投标人的投标报价明显低于其实际成本 B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标 C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件 D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求
【答案】C
【解析】下列任何情况发生时，投标保证金将被没收∶一是投标人在投标函格式中规定的投标 有效期内撤回其投标;
二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正; 三是中标人根据规定未能提交履约保证金;
四是投标人采用不正当的手段骗取中标。 参见教材 P16～17。 3.安装工程一切险通常应以为保险期限。 A.整个工期
B.设备生产至安装完成期间 C.工程全寿命期 D.施工安全合同有限期
【答案】A
【解析】安装工程一切险的保险期限，通常应以整个工期为保险期限。一般是从被保险项目被 卸至施工地点时起生效到工程预计竣工验收交付使用之日止。参见教材 P21。
4.根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是。
A.勘察机构设置 B.勘察工作难点分析 C.发包人要求 D.勘察工作具体措施
【答案】C
【解析】勘察设计招标文件应当包括下列内容∶
（1）招标公告或投标邀请书;
（2）投标人须知;
（3）评标办法;
（4）合同条款及格式;
（5）发包人要求;
（6）投标文件格式;
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。参见教材 P31。 5.根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为日。 A.30
B.60 C.90 D.120
【答案】C
【解析】除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日。参见教材 P33。 6.根据《标准设计招标文件》，工程设计投标文件在初步评审阶段的评审内容是。 A.形式评审、设计方案评审、报价评审
B.形式评审、资格评审、响应性评审 C.资格评审、响应性评审、设计方案评审 D.资格评审、报价评审、设计方案评审
【答案】B
【解析】依据国家发展改革委员会等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》， 在初步评审阶段，应进行形式评审、资格评审和响应性评审。参见教材 P35。
7.根据《标准设计招标文件》，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将的优先排序。 A.设计方案得分高 B.设计资质等级高
C.投标报价低
D.项目负责人业绩优
【答案】C
【解析】应按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。如综 合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以勘察纲要或设计方案得分高的优先； 如果勘察纲要或设计方案得分也相等，则按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。参见教 材 P36。
8.根据《标准施工招标文件》，投标预备会在投标截止时间日前召开。 A.5
B.7 C.10 D.15
【答案】D
【解析】考虑到投标预备会后需要将招标文件的澄清、补充和修改书面通知所有潜在投标人， 组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间 15 日以前进行。参见教材 P43。
9.对于技术复杂专业性强的项目，从专家库中随机抽数的评标专家难以保证胜任评标工作的， 可有由直接确定评标专家。
A.招投标鉴定机构 B.上级主管部门 C.招标代理机构 D.招标人
【答案】D
【解析】评标委员会的专家成员应当从依法组建的专家库，采取随机抽取或者直接确定的方式 确定评标专家。一般项目，可以采取随机抽取的方式，技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的 招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。参见教材 P43。
10.根据《标准施工招标文件》施工评标办法应在中明确规定。 A.招标文件
B.招标公告 C.资格预审文件 D.资格预审公告
【答案】A
【解析】施工评标办法应在招标文件中明确规定。参见教材 P40。
A.资格预审适用于邀请招标方式 B.资格后审适用于投标人数量较多的情形 C.鼓励同时采用资格预审和资格后审 D.资格预审与资格后审的审查内容一致
【答案】D
【解析】选项 A，对于公开招标的项目，实行资格预审;选项 B，资格后审适合于潜在投标人数 量不多的通用性、标准化项目;选项 C，资格预审和资格后审不同时使用，二者审查的时间是不同的， 审查的内容是一致的。参见教材 P50。
12.对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目，宜采用的评标方法是
。
A.经评审的最低投标价法 B.有限数量评审法 C.最低投标价法 D.综合评估法
【答案】A
【解析】最低评标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没 有特殊要求的招标项目。
综合评估法一般适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目。参见教材 P54。 13.采用综合评估法评标时，应根据投标人报价和计算投标报价偏差率。
A.投标限价 B.评标基准价 C.最低评标价 D.投标平均价
【答案】B
【解析】偏差率=100%X（投标人报价-评标基准价）/评标基准价。参见教材 P58。 14.工程施工评标中，投标人投标报价是否低于其成本，应当由认定。 A.招标人
B.评标委员会 C.招投标监督机构 D.市场监督管理机构
【答案】B
【解析】评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个 别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料，投标人不能合理说明或者不能 提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。参见教 材 P37。
15.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知，投标人项目组织机构中应具有工程 设计类注册执业资格的人员是指。
A.设计负责人 B.设计专业负责人 C.项目经理 D.项目技术负责人
【答案】A
【解析】投标人资格要求∶项目经理应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，设计 负责人应当具备工程设计类注册执业资格。参见教材 P60。
16.根据《标准设计施工总承包招标文件》投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术 使用费的报价和评审正确的是。
A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审 B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审 C.不进行报价，由评标委员会评估工程教育同 D.不计入报价，中标后单独报价评审
【答案】B
【解析】承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。参见教 材 P123。
17.直接订购方式适用于采购的设备。 A.贵重
B.进口 C.交货周期短 D.单一来源
【答案】D
【解析】直接订购方式多适用于零星采购、应急采购，或只能从一家供应厂商获得，或必须由 原供货商提供产品或向原供货商补订的采购。参见教材 P62。
18.为充分发挥投标人设备制造和安装的综合实力，采用合并招标方式采购设备和安装工程时， 可按照来确定招标类型。
A.设备生产周期 B.安装工程实施周期 C.设备安装条件 D.各部分所占费用比例
【答案】D
【解析】如果采用合并招标，可以按照各部分所占的费用比例来确定具体招标类型，通常设备 占费用比例大的，可按设备招标，安装工程占费用比例大的，则可按安装工程招标。参见教材 P63。
19.业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报装运港船上交货价的，国外供货方 在投标时应报价。
A.FOB B.CIF C.FCA D.CIP
【答案】A
【解析】招标文件可要求国外供货方（卖方）报 FOB 价，即装运港船上交货价。参见教材 P64。 20.根据《标准材料采购招标文件》初步评审材料采购投标文件时，属于响应性评审内容的是。 A.业绩要求
B.联合体协议书 C.交货期 D.投标人名称
【答案】C
【解析】响应性评审则主要审查投标报价、投标内容、交货期、质量要求、投标有效期、投标 保证金、权利义务、投标材料及相关服务等是否符合规定。参见教材 P69。
21.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是。 A.独立评价值
B.加权评价值 C.综合评价值 D.基准评价值
【答案】D
【解析】最优的评价因素响应值得最高评价值，该最高评价值称为基准评价值，其余的评价因 素响应值将依据其优劣程度获得相应的评价值。参见教材 P72。
22.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的。
A.特别法人 B.企业法人 C.非法人组织 D.非营利法人
【答案】B
【解析】依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人 均不能成为承包人。参见教材 P76。
23.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应对勘察方法的完全负责。 A.完备性、可靠性、先进性
B.完备性、正确性、经济性 C.适用性、先进性、经济性 D.正确性、适用性、可靠性
【答案】D
【解析】勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责。参见教材 P79。 24.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的实验报告格式要求是。 A.加盖试验室公章并由试验负责人签字
B.加盖试验室公章并由项目负责人签字 C.加盖 CMA 章并由项目负责人签字确认 D.加盖 CMA 章并由试验负责人签字确认
【答案】D
【解析】试验报告的格式应当符合 CMA 计量认证体系要求，加盖 CMA 章并由试验负责人签字 确认。参见教材 P80。
25.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的规范、标准和发包人要求 之间对同一内容的描述不一致时，应以为准。
A.描述更为严格的内容 B.规范标准描述的内容 C.发包人要求所描述的内容 D.行业惯例遵循的内容
【答案】A
【解析】设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并应符 合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严 格的内容为准。参见教材 P85。
26.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，因设计人未能按合同计划提供图纸，导致施 工承包人不能按监理人批准的进度计划施工而造成损失的，该损失最终应由承担。
A.发包人 B.施工承包人 C.设计人 D.监理人
【答案】C
【解析】通用条款中明确规定，由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和（或） 费用加利润补偿的。由于提供图纸延误，属于发包人的原因，应由发包人承担，但本题要求选出最 终责任的承担者，应当是由设计人承担。参见教材 P100。
27.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序。 A.事先征得发包人同意，并在更换 14 天前将姓名及详细资料提交发包人 B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人 C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料
D.更换 14 天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在 7 天内做出答复
【答案】A
【解析】设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的项目负 责人的姓名和详细资料提交发包人。参见教材 P85。
28.据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文 件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过日。
A.14 B.21 C.28 D.30
【答案】A
【解析】除专用合同条款另有约定外，发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不 应超过 14 天。参见教材 P86。
29.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自之日起。 A.招标人发出中标通知书
B.发承包双方签订合同 C.中标人接到中标通知书 D.监理人发出开工通知
【解析】履约担保，担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。 参见教材 P90。
30.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是。 A.组织设计交底
B.编制施工环保措施计划 C.审批施工组织设计 D.组织论证专项施工方案
【答案】A
【解析】发包人的义务包含提供施工场地、组织设计交底、约定开工时间。参见教材 P97。 31.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，
正确的是。 A.可以由发包人发出 B.只能由监理人发出 C.可以由承包人发出 D.只能由发包人发出
【答案】B
【解析】变更意向书及变更指示发出主体都只能由监理人发出。参见教材 P108。 32.某工程，变更增加项目的工作内容为压实度 0.98 的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压
实度 0.92 的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为。
A.直接采用工程量清单中压实度 0.92 的土方填筑项目单价
B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定
C.参照压实度 0.92 的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定
D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定
【答案】C
【解析】变更的估价原则∶（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的 单价计算变更费用;（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可在合理 范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价;（3）已标价工程量清单审无适 用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。参见教材 P109。
33.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，价格调整公式中的定值权重为 0.2 时，可调 因子的变值权重之和为。
A.0.8
B.1.0
C.1.2
D.1.8
【答案】A
【解析】定值权重与可调因子变值权重之和为 1。参见教材 P94。 34.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示
完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由承担。
A.发包人 B.监理人
C.发包人和承包人共同 D.承包人
【答案】D
【解析】承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定，发包人有权 委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。参见教材 P116。
35.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的 处理程序为
A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书 B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书 C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书 D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书
【答案】B
【解析】监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核 查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。经发包人审查同意后，由监理 人向承包人出具经发包人签试的进度付款证书。参见教材 P107。
36.根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网 点，并在后将其移交发包人。
A.工程缺陷责任期届满 B.工程竣工 C.工程竣工验收合格 D.工程最终结算
【答案】B
【解析】承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修 复，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。参见教材 P98。
37.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人 要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由承担。
A.发包人 B.承包人
C.发包人和监理人共同 D.参与验收的各方共同
【答案】A
【解析】发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。参见教材 P110。 38.某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该
问题所产生的费用应由承担。
A.发包人 B.承包人
C.发包人和监理人共同 D.参与验收的各方共同
【答案】B
【解析】对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的 期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。监理人发出整改通知 28 天 后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知。参见教材 P113。
39.根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前天通知承 包人。
A.7 B.14 C.21 D.28
【答案】B
【解析】总监理工程师更换时，应提前 14 天通知承包人。参见教材 P121。 40.根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有∶①发包人要求;②价格清单;③
通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是。
A.①-②-③
B.③-②-①
C.③-①-②
D.②-③-①
【答案】C
【解析】在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约 束力合同的组成文件包括∶（1）合同协议书;（2）中标通知书;（3）投标函及投标函附录;（4）专 用条款;（5）通用合同条款;（6）发包人要求;（7）承包人建议书;（8）价格清单;（9）其他合同文 件—经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时， 如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。参见教材 P121。
41.根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是。 A.设计文件
B.施工组织设计 C.价格清单 D.承包人建议书
【答案】A
【解析】承包人文件中最主要的是设计文件。参见教材 P123。 42.根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起
天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。
A.30 B.60 C.90 D.120
【答案】C
【解析】因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起 90 天内发出开始工作通知，承包人有 权提出价格调整要求，或者解除合同。参见教材 P127。
43.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评 审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按执行。
A.争议评审组的评审意见 B.发包人的意见 C.承包人的意见 D.总监理工程师的确定
【答案】D
【解析】发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或挺起诉讼的，应在收到评审意见
后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知界一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监 理工程师的确定执行。参见教材 P138。
44.根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定时间内向 卖方支付合同价格的结清款。
A.10% B.5% C.3% D.2%
【答案】B
【解析】参见教材 P143。
45.根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自时起由卖方转移到买方。 A.交付
B.核验 C.清点 D.签约
【答案】A
【解析】合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包 括运输在内的所有风险均由卖方承担。参见教材 P144。
46.根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合 同设备后，买方应向卖方支付合同价格的作为交货款。
A.40% B.50% C.60% D.70%
【答案】C
【解析】参见教材 P145。
47.根据《标准设备采购招标文件》对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装 箱两侧标注，以便装卸和搬运。
A.起吊点和平衡点 B.平衡点和支点 C.支点和重心 D.重心和起吊点
【答案】D
【解析】对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注"重心"和"起吊点"以便 装卸和搬运。参见教材 P147。
48.根据 FIDIC《施工合同条件》承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到之日止。 A.承包商提交工程竣工验收申请
B.业主颁发工程接收证书 C.承包商提交工程竣工结算申请 D.业主颁发工程缺陷责任书
【答案】B
【解析】承包商应从开工日期起，承担照管工程、货物、承包商文件的工程照管责任，直到颁 发工程接收证书之日止。参见教材 P155。
49.根据 FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》优先解释顺序仅次于合同协议书 和合同条件的合同文件是。
A.投标书 B.工程量清单 C.业主要求
【答案】C
【解析】银皮书合同文件的组成及其优先次序是∶
（1）合同协议书;
（2）专用合同条件;
（3）通用合同条件;
（4）业主要求;
（5）明细表;
（6）投标书;
（7）联合体保证（如投标人为联合体）;
（8）其他组成合同的文件。参见教材 P158。 50.根据英国工程施工合同，条件属于 ECC 核心条款的是。 A.履约保证
B.承包商预付款 C.区段竣工 D.测试和缺陷
【答案】D
【解析】工程施工合同（ECC），核心条款是施工合同的主要共性条款，包括总则；承包商的 主要责任；工期，测试和缺陷；付款；补偿事件；所有权；风险和保险；争端和合同终止等 9 条。 构成了施工合同的基本构架，适用于施工承包、设计施工总承包和交钥匙工程承包等不同模式。参 见教材 P162。
二、多项选择题（共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少
有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 51.与单价合同相比，固定总价合同的特点有。 A.适用于地下条件复杂的工程
B.适用于时间特别紧迫的工程 C.业主控制投资的难度大 D.承包商承担价格变化的风险较大 E.对承包商准确预估工程量的要求高
【答案】DE
【解析】选项 AB 错误，固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详 细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划，施工期较短、价格波动不大的项目；选
同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制。参见教材 P3。 52.合同法律关系的构成要素有。
A.目标 B.主体 C.客体 D.内容 E.性质
【答案】BCD
【解析】合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要 素。参见教材 P7。
53.关于抵押权的说法正确的是。 A.以动产抵押的，抵押权在主债务履行时生效 B.以建设用地使用权抵押的，该土地上建筑物一并抵押 C.以正在建造的建筑物抵押的，应办理在建工程抵押登记 D.设立抵押权，当事人应采用书面形式订立抵押合同 E.使用权不明的财产不得抵押
【答案】BCDE
【解析】选项 A 错误，当事人以生产设备、原材料、半成品、产品，交通运输工具，或者正在 建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。参 见教材 P14。
54.投保建筑工程一切险的工程，保险人对造成的损失不予赔偿。 A.地面下陷
B.设计错误 C.维修保养 D.正常检修 E.气温变化
【答案】BCDE
【解析】保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿;（1）设计错误引起的损失和费用;（2） 自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气
（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用;（3）因原 材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费身损失;
55.依法必需进行勘察设计招标的项目招标时应具备的条件有。 A.招标人已经依法成立
B.已确定勘察设计单位初选名单 C.勘察设计资金来源已经落实 D.必需的勘察设计基础资料已收集完成 E.已组织投标申请人踏勘现场
【答案】ACD
【解析】根据现行规定，依法必须进行勘察设计招标的工程建设项目，在招标时应当具备下列 条件∶（1）招标人已经依法成立;（2）按照国家有关规定需要履行项目审批、核准或备案手续的， 已经审批、核准或备案;（3）勘察设计有相应资金或者资金来源已经落实;（4）所必需的勘察设计基 础资料已经收集完成;（5）法律法规规定的其他条件。参见教材 P28。
56.招标人向建设行政主管部门办理招标申请手续时，招标备案文件中应说明的内容有。 A.招标工作范围
B.计划工期 C.对投标人的资质要求 D.招标费用预算 E.评标办法
【答案】ABC
【解析】招标备案文件应说明∶
（1）招标工作范围;
（2）招标方式;
（3）计划工期;
（4）对投标人的资质要求;
（5）招标项目的前期准备工作的完成情况;
（6）自行招标还是委托代理招标等内容。 参见教材 P40。
57.关于施工招标中开标工作的说法，正确的有。 A.开标时应宣布投标人姓名 B.公开宣布投标人投标报价 C.设有标底的，开标时应公布标底
E.开标时应宣布评标委员会成员选取办法
【答案】ABC
【解析】主持人按下列程序进行开标∶（1）宣布开标纪律;（2）公布在投标截止时间前递交投 标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场;（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标 人等有关人员姓名;（4）检查投标文件的密封情况;（5）确定并宣布投标文件开标顺序;（6）设有标 底的，公布标底;（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的 递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案;
（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认;（9）开标 结束。参见教材 P44。
58.根据《标准施工招标文件》招标人需重新招标的情形有。 A.招标人在投标截止日前对招标文件内容做出修改 B.至投标截止时间共有 2 家单位投标 C.开标时发现所有投标人报价均高于标底 D.评标委员会成员中有投标人的近亲 E.所有投标人的投标经评标委员会评审后均被否决
【答案】BE
【解析】有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新 招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 参见教材 P45。
59.根据《标准资格预审文件》资格预审公告的内容包括。 A.招标条件
B.项目概况与招标范围 C.资格预审办法 D.申请人资格要求 E.投标保证金要求
【答案】ABCD
【解析】资格预审公告∶包括招标条件、项目概况与招标范围、申请人资格要求、资格预审方 法、资格预审文件的获取、资格预审申请文件的递交、发布公告的媒介和联系方式等公告内容。参 见教材 P50。
A.资格评审标准 B.形式评审标准 C.施工组织设计评审标准 D.付款条件评审标准 E.项目管理机构评审标准
【答案】ABCE
【解析】根据《标准施工招标文件》的规定，最低评标价法，投标初步评审为形评审、资格评 审、响应性评审、施工组织设计和项目管理机构评审标准四个方面。参见教材 P54。
61.根据《标准材料采购文件》，投标函中的分项报价表应包括的内容有。 A.规格
B.单位 C.性能 D.数量 E.总价
【答案】BDE
【解析】分项报价表的内容包括：
（1）分项名称；
（2）单位；
（3）数量；
（4）单价（元）；
（5）总价（元）；
（6）合计报价。参见教材 P64。 62.根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》，材料采购投标文件应包括的
内容有。
A.商务和技术偏差表 B.技术支持资料 C.材质标准 D.合同条款修改建议 E.资格审查资料
【答案】ABCE
【解析】材料采购投标文件应包括下列内容∶（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）商务和技术偏差表；（6）分项报价表；（7）资格审查资料；（8）投标材料质量标准；（9）技术支持资料；（10）相关服务计 划；（11）投标人须知前附表规定的其他资料。参见教材 P67。
63.采用综合评估法进行机电产品采购评标时可作为一级评价因素的有。 A.产地
B.包装 C.商务 D.技术 E.服务
【答案】CDE
【解析】将对招标项目的评价因素分成价格、商务、技术、服务等一级评价因素。参见教材 P72。 64.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定合同价中应包括的
费用有。
A.进行测绘、取样、试验评估的费用 B.占地及青苗、园林绿化补偿费用 C.发包人要求勘察人外出考察的费用 D.因勘察人员原因需要对工程进行补充勘察的费用 E.不可抗力导致勘察人勘察设备损坏的修复费用
【答案】AB
【解析】除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要，进 行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、评估、配合审查等，编制勘察文件，设计施工配合，青 苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工 工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。
发包人要求勘察人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价 格之中，由发包人另行支付。参考教材 P81。
65.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，属于勘察合同变更情形的有。 A.勘察范围发生变化
B.对工程同一部位进行再次勘察 C.暂停勘察及恢复勘察 D.发包人原因引起的勘察周期延误 E.勘察成果未达到合同约定的深度要求
【答案】ACD
法律法规规定。参考教材 P82。 66.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，由发包人承担设计服务期延误责任的情形有
。
A.发包人未按合同约定期限及时答复设计事项 B.发包人未按合同约定及时支付设计费用 C.设计人原因导致设计文件未能按期提交 D.行政管理部门审查图纸时间延长 E.勘察人提供的勘察成果滞后
【答案】AB
【解析】合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：
（1）发包人未按合同约定支付设计费用；
（2）发包人原因造成设计停止；
（3）发包人无法履行或停止履行合同；
（4）发包人不履行合同约定的其他义务。参见教材 P87。 67.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人应在工程施工期间提供的设计配合服
务工作有
A.审查勘察作业安全措施计划 B.进行设计技术交底 C.参与施工过程及工程竣工验收 D.参与工程试运行 E.配合施工单位编制施工方案
【答案】BC
【解析】"设计服务"包括∶编制设计文件和设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加 竣工验收或发包人委托的其他服务。参见教材 P32。
68.根据《标准施工招标交件》中的通用合同条款，监理人受发包人委托管理施工合同履行的权 力有。
A.在发包人授权范围内发出监理人指示 B.根据合同约定向承包人发出变更指示 C.根据工程实际情况免除合同约定的承包人部分义务 D.与施工合同当事人商定变更工程价款 E.检查工程实体、材料和设备质量
【答案】ABE
【解析】选项 C 错误，监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任； 选项 D 错误，总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商。 尽量达成一致。不能达成一致时，总监理工程师应认真研究审慎"确定"后通知当事人双方并附详细 依据。参见教材 P91。
69.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于施工期间"不利物质条件"的有。 A.不可预见的自然物质条件
B.不可预见的非自然物质降碍 C.突发性重大疫情 D.恶劣的气候条件 E.不可预见的污染物
【答案】ABE
【解析】不利物质条件属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然 物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件。但不包括气候条件。参见教材 P109。
70.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于发包人负责提供的材料和工程设备，承 包人应完成的工作内容有。
A.提交材料和工程设备的质量证明文件 B.根据合同计划安排向监理人报送要求发包人交货的日期计划 C.会同监理人在约定的时间和交货地点共同进行验收 D.运输、保管材料和工程设备 E.支付材料和工程设备合同价款
【答案】BC
【解析】选项 A，属于发包人的工作；选项 D，发包人提供的材料和工程设备验收后，由发包 人负责接收、保管和施工现场内的二次报运所发生的费用；选项 E，发包人负责提供的材料和工程 设备，由发包人支付材料和工程设备合同价款。参见教材 P103。
71.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，由承包人承担增加的费用和工期的情形有。 A.由于承包人原因为安全保障所必需的暂停施工 B.承包人负责采购、运输的材料未能按期运到工地
C.因不可抗力事件导致承包人暂停施工 D.因不利物质条件导致承包人暂停施工 E.发包人负责采购的工程设备未能按期运到工地
【答案】AB
【解析】选项 C，可索赔工期和费用；选项 D，不利物质条件可索赔工期和费用；选项 E，可 索赔工期、费用和利润。参见教材 P111~112。
72.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履行期间，属于变更范围的有。 A.承包人投入施工设备的数量超过了投标文件承诺的数量
B.为完成工程需要追加的额外工作 C.改变合同中任何一项工作的施工时间 D.改变合同中任何一项工作的质量特性 E.承包人在合同中的某项工作转由发包人自行实施
【答案】BCD
【解析】标准施工合同通用条款规定的变更范围包括：（1）取消合同中任何一项工作，但被取 消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作。参见教材 P108 73.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，质量保证金的计算基数应包括。 A.付款周期末已实施工程的价款金额
B.工程预付款的支付金额 C.工程预付款的扣回金额 D.按合同约定价格调整的金额 E.按合同约定经监理人核实的计日工金额
【答案】AE
【解析】质量保证金从第一次支付工程进度款时开始起扣，从承包人本期应获得的工程进度付 款中，扣除预付款的支付、扣回以及因物价浮动对合同价格的调整三项金额后的款额为基数，按专 用条款约定的比例扣留本期的质量保证金。累计扣留达到约定的总额为止。参见教材 P105。
74.根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方需在专用合同条款中约定承包人向监理人 提供的设计文件的。
A.内容 B.格式 C.数量 D.地点 E.时间
【解析】承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件 的内容、数量和时间。参见教材 P123。
75.根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方应在专用合同条款中约定设备和工程保险 的。
A.投保时间 B.投保险种 C.保险范围 D.保险期限 E.投保对象
【答案】BCD
【解析】承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程 一切险或安装工程一切险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内 容应当在专用条款中明确约定。参见教材 P126。
76.根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同履行过程中发生下列事件的，承包人仅可 获得工期、费用补偿，而不能获得利润补偿。
A.争议评审组对监理人确定的修改 B.异常恶劣的气候条件 C.基准资料有误 D.发包人原因造成质量不合格 E.行政审批延误
【答案】ABE
【解析】选项 CD 可以索赔工期、费用和利润。参见教材 P133。 77.建设工程材料采购合同条款主要涉及的内容有。 A.材料生产制造
B.材料交接程序 C.质量检验方式 D.材料质量要求 E.合同价款支付
【答案】BCDE
【解析】建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段，主要涉及交接程序、检验方式、质 量要求和合同价款的支付等。参见教材 P141。
交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的 计算方法有。
A.迟交两周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%
B.迟交三周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%
C.迟交四周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%
D.迟交六周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%
E.迟交八周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 2%
【答案】AB
【解析】迟延交付违约金的计算方法如下∶
（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；
（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；
（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。 参见教材 P150。
79.根据 FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，承包商应履行的合同义务有。 A.向业主提供工程设计标准
B.向业主提交月进度报告 C.向业主提供临时操作与维护手册 D.向工程师报批所有分包商 E.对业主人员进行操作与维修培训
【答案】BCE
【解析】选项 A 错误，设计和技术标准属于"业主要求"的内容，不是承包商向业主提供的；选 项 B 正确，承包商的主要责任和义务中包括编制提交月进度报告；选项 C 正确，在竣工试验开始前， 承包商还应向业主提供临时的操作与维护手册；选项 D 错误，只有在专用合同条件中对分包商有要 求的，承包商才需在不少于 28 天前向业主通知；选项 E 正确，承包商的主要责任和义务中包括对业 主人员进行工程操作和维修培训。参见教材 P158～161。
80.关于 CM 合同模式的说法，正确的有。 A.风险型 CM 合同采用成本加酬金的计价方式 B.代理型 CM 承包商负责工程分包的发包 C.CM 合同属于管理承包合同
D.代理型 CM 承包商不承担工程实施风险
E.风险型 CM 承包商只负责施工阶段的组织管理工作
【解析】本题考查的是 CM 合同模式。选项 B 错误，对于代理型 CM 模式，CM 承包商只为业 主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主 直接签订 CM 承包商不承担项目实施的风险；选项 E 错误，风险型 CM 承包商的工作内容包括施工 前阶段的咨询服务和施工阶段的组织管理工作。参见教材 P165。
